Vienas iš dažniausiai namų gyventojų atliekamų remonto darbų yra langų keitimas. Gerų plastikinių langų montavimas nėra pigus, o nauda iš jų gali būti nemaža, nes jie užtikrina geriausias šilumos ir garso izoliacijos savybes, o iš gatvės atrodo tiesiog gražiai. Norėdami montuoti plastikinius langus, turite sudaryti langų montavimo sutartį. Asmenys, norintys atidaryti savo verslą langų gamybai ir montavimui, susiduria su būtinybe teikti teisinę pagalbą verslui. Vienas iš teisinės pagalbos elementų bus sutartinių darbų organizavimas, kuriam atlikti būtina parengti PVC langų montavimo sutarties pavyzdį, kuris vėliau bus naudojamas įforminant santykius su klientais.
PVC langų montavimo sutarties pavyzdys
Internete yra daug įvairios informacijos, tarp kurių galite rasti ir paruoštą PVC langų montavimo sutarties pavyzdį. Iš pirmo žvilgsnio logiškiausia jį pritaikyti verslo poreikiams, o vėliau sudaryti su visais klientais. Tačiau ne viskas taip paprasta. Net ir paprastoje sutartyje, pavyzdžiui, PVC langų montavimo sutartyje, yra praktinių ir teisinių niuansų, kurių žmogus, niekada nesusidūręs su tokia veikla, gali nežinoti. Atsisiuntę sutarties pavyzdį ir naudodami jį kaip „tuščią“, rizikuojate nekreipti dėmesio į dalykus, kurie iš pradžių atrodė nesvarbūs, bet vėliau pasirodo esą reikšmingi. Kalbant apie tokio tipo dokumentus, esminės bus sąlygos, nustatančios, kokie darbai turi būti atliekami užsakovo objekte ir per kiek laiko tie darbai turi būti atlikti. Nenurodžius šių duomenų, sandoris pripažįstamas nesudarytas. Tai nėra esminės sąlygos, tačiau sutarties punktai dėl apmokėjimo sumos ir tvarkos nustatymo, dėl subrangovų įtraukimo į vykdymą galimybės (ir įtraukimo tvarkos), dėl rezultatų priėmimo tvarkos ir nustatytų trūkumų šalinimo yra 2012 m. taip pat svarbu. Taip pat labai rekomenduojama į tekstą įtraukti sankcijas tinkamai įsipareigojimo neįvykdžiusiai šaliai. Tokių momentų apstu.Dėl šios priežasties plastikinių langų montavimo sutartis reikalauja subalansuoto ir sąmoningo požiūrio į plėtrą. Tačiau net ir čia galite supaprastinti savo užduotį. Galima kreiptis pagalbos į teisininkus, kurie parengs plastikinių langų sutarties pavyzdį ir visus reikalingus jos priedus. Reikėtų nepamiršti, kad šis kelias verslininkui greičiausiai pareikalaus didelių išlaidų, kurias pačioje verslo pradžioje norite sumažinti. Antras būdas – kreiptis į mūsų tarnybą, kur pateikiamas šis ir daugelis kitų interaktyvių dokumentų šablonų. Čia, be kita ko, galite paruošti ir atsisiųsti plastikinių langų montavimo sutartį. Siekiant atspindėti Jūsų teisinių santykių specifiką ir parengti langų montavimo sutarties pavyzdį, reikėtų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Taigi sutarties turinį suformuosite tokia forma, kokios jums reikia.
Mes__ toliau vadiname "Pardavėju", atstovaujamu _______________________, veikiančio pagal _______________________, ir ____________________, toliau - "Pirkėjas", atstovaujamą _______________________, veikiantį pagal ____________________, iš kitos pusės. kartu vadinamos „Šalys“, sudarė šią sutartį taip:
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjo nuosavybėn langelius, toliau – Prekės, nurodytas Specifikacijose (Priedas Nr. 1), o Pirkėjas įsipareigoja priimti ir atsiskaityti už pristatytas Prekes tokia tvarka ir terminais. nustatyta šia Sutartimi.
2. SUTARTIES SUMA
2.1. Prekių kaina _____ (__________) rubliai, įskaitant PVM ________%.
Papildomas variantas:
Pirkėjui suteikiama ___% nuolaida.
Bendra sutarties kaina, atsižvelgiant į nuolaidą, yra _____ (__________) rubliai, įskaitant PVM ________%.
3. MOKĖJIMO SĄLYGOS
3.1. Pirkėjas per _____ banko darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos sumoka ___% avansinį mokėjimą nuo Prekės vertės, kuris yra __________ (_____________) rubliai.
3.2. Likusius ___% Prekės kainos, taip pat ___% darbų kainos, kuri iš viso yra __________ (_____________) rubliai, Pirkėjas apmoka tokia tvarka ______________________________________.
3.3. Mokėjimas atliekamas rubliais pagal šios sutarties 2.1 punktą į Pardavėjo sąskaitą iki _________________________.
4. PRISTATYMO SĄLYGOS
4.1. Prekių pristatymą Pirkėjas vykdo savarankiškai (arba: Pardavėjo) ______________________, esantis adresu: ____________________ (toliau – „Objektas“).
4.2. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas jas priimti ne vėliau kaip per ___ dienas nuo Pardavėjo avanso gavimo (šios sutarties 3.1 punktas).
4.3. Nuosavybės teisės ir Prekių netyčinio sugadinimo ar praradimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių pristatymo į Objektą momento.
5. PREKIŲ KOKYBĖ IR TIEKĖJO GARANTIJA
5.1. Prekių kokybė turi atitikti gamintojo techninius duomenis ir Pardavėjo Pirkėjui demonstruojamus pavyzdžius.
5.2. Sumontuotai įrangai suteikiamas garantinis laikotarpis __ metai / metai nuo įrangos atidavimo eksploatuoti (priėmimo akto pasirašymo) dienos. Įrangos garantinį remontą ir keitimą atlieka _______ ir Pardavėjas pagal savo garantinius įsipareigojimus.
5.3. Pardavėjas vykdo garantinį ir pogarantinį Prekių aptarnavimą, Pirkėjui laikydamasis Prekių eksploatavimo taisyklių pagal Pardavėjo pateiktą „Vartotojo vadovą“.
6. FORCE MAJEURE
6.1. Jei kuri nors iš šalių negali visiškai ar iš dalies įvykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį dėl gaisro, stichinių nelaimių, streikų Prekių judėjimo teritorijose, karo, bet kokio pobūdžio karinių operacijų, blokados, draudimo dėl eksporto ar importo (embargo), Vyriausybės ar valstybinės muitinės sprendimų, tokių įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas laikotarpiui, lygiam laikotarpiui, per kurį šios aplinkybės veiks. Jeigu tokios aplinkybės tęsis ilgiau nei šešis mėnesius, kiekviena iš šalių turės teisę atsisakyti vykdyti sutartį dėl šiuo metu nepristatytų Prekių. Šalis, kuriai tapo neįmanoma įvykdyti įsipareigojimų pagal šią Sutartį, privalo nedelsdama pranešti kitai šaliai apie aplinkybių, trukdančių vykdyti jos įsipareigojimus, atsiradimą ir pasibaigimą.
6.2. Tikrasis minėtų aplinkybių trukmės įrodymas bus ________________________________.
7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1. Šalių atsakomybę reglamentuoja ši Sutartis ir galiojantys Rusijos Federacijos teisės aktai.
7.2. Pardavėjui pažeidus šios Sutarties 4.2 punkte numatytą terminą, Pardavėjas moka Pirkėjui ____% dydžio baudą nuo Prekės vertės už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip ____% šios sąnaudos.
7.3. Prekės netinkamai pristatymo ir/ar nekokybiškos Prekės pristatymo atveju Pardavėjas įsipareigoja per _____ dienas nuo atitinkamo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos pristatyti trūkstamą ir/ar pakeisti nekokybišką Prekę tinkamos kokybės Preke. Pristatymas Pardavėjo jėgomis ir lėšomis vykdomas tiesiai į Objektą.
7.4. Jei Pardavėjas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų per šios Sutarties 7.3 punkte nurodytą laiką, jis moka Pirkėjui ____% dydžio netesybas nuo darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip ____% šios sąnaudos.
7.5. Jeigu Pirkėjas pažeidžia šios Sutarties 3.1 punkte nurodytą terminą ilgiau nei ___ mėnesius, Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
7.6. Pirkėjui pažeidus kitas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, jis moka Pardavėjui ____% dydžio baudą nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
8. KITOS SĄLYGOS
8.1. Visais atvejais, kas nenumatyta šios sutarties sąlygose, šalys vadovaujasi galiojančiais Rusijos Federacijos teisės aktais.
8.2. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai laikomi priimtais, jeigu jie yra padaryti raštu ir pasirašyti šalių įgaliotų atstovų.
8.3. Ginčai pagal šią Sutartį sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka ______________________.
8.4. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
8.5. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja tol, kol šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus.
9. ŠALIŲ ADRESAI IR MOKĖJIMO INFORMACIJA
Pardavėjas: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tel. __________________, INN _______________________________, sąskaita _____________________, adresu __________________________________________, BIK __________________________, korespondentinė sąskaita _________________________________________. Pirkėjas: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tel. __________________, INN ____________________, sąskaita ________________________________, adresu __________________________________________, BIK __________________________, korespondentinė sąskaita _________________________________________. Priedų sąrašas: 1. Specifikacija (N 1 priedas). ŠALIŲ PARAŠAI: Iš Pirkėjo: Iš Pardavėjo: __________________ / _________________ __________________ / __________________ M.P. M.P.Darbo sutartis
PVC langų montavimui
metai ________________ "___" ____________ 20
Gr. ___________________________________________________, pasas: serija ________________, Nr. __________________, išduotas ____________________________________________, gyvenantis: _____________________________________________________________, toliau " Klientas", Viena vertus, ir ___________________________________, atstovaujamas ____________________________________________________, veikiantis pagal _______________________________________, toliau vadinamas" Vykdytojas“, Kita vertus, toliau – „Šalys“, sudarė šią sutartį, toliau Sutartis“, Apie šiuos dalykus:
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Rangovas pagal šią Sutartį atlieka PVC langų montavimą, pagal užpildytą Užsakymą (šios sutarties priedas Nr. 1, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis).
1.2. Užsakovas įsipareigoja laiku pasirašyti šios Sutarties priedą Nr.1, suteikti rangovui tinkamas sąlygas objekte šios Sutarties įgyvendinimui, priimti ir apmokėti Rangovo pagal šią Sutartį atliktus darbus.
1.3. Visi Užsakovo pageidavimai užfiksuoti priede Nr.1, žodinės sutartys Sutarties galios neturi.
1.4. Jeigu Klientas pageidauja atlikti pakeitimus pasirašęs Sutarties priedą Nr.1, šie pakeitimai raštu įrašomi priede Nr.2 ir apmokami papildomai.
2. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA
2.1. Rangovas atlieka montavimą pagal tokią tvarką:
2.1.1. Užsakovas su Rangovu susitaria dėl darbų apimties ir kainos, montavimo užsakymo priede Nr.1, kurio pagrindu Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui šiuos dokumentus:
- Sutarta užsakymo ir montavimo schema (šios sutarties priedas Nr. 1).
- Sutartis dėl PVC langų montavimo.
2.1.2. Klientui pasirašius šią Sutartį ir Priedą Nr.1, Sutartis laikoma įsigaliojusia.
2.1.3. Montavimas atliekamas per ____________ darbo dienas.
2.2. Užsakovas priima Rangovo darbus montuoti „_______“ __________________ 20_____.
2.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui atliktų darbų kainą pagal šią Sutartį ir šios Sutarties priedus Nr.1, Nr.2, baigus montuoti.
H. SUTARTIES KAINA IR SUMA
3.1. Mokėjimas atliekamas šios Sutarties kainomis ir apima PVC gaminių ir montavimo darbų kainą pagal priedus Nr.1, Nr.2.
3.2. Bendra sutarties suma – _________________________________________ rubliai.
3.3. Avansas yra ______________________________________________ rubliai.
4. MOKĖJIMO TVARKA
4.1. Pasirašydamas šią Sutartį, Klientas sumoka avansą.
4.2. Atlikęs darbus pagal šią Sutartį, Užsakovas sumoka Rangovui likusią visos šios Sutarties sumos dalį, kuri yra ____________________________________________ rubliai.
4.3. Visi atsiskaitymai tarp Rangovo ir Užsakovo pagal šią Sutartį atliekami rubliais remiantis Rusijos Federacijos teisės aktais.
5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Šalys neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų vykdyti šios Sutarties sąlygas tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.
5.2. Pažeidus šioje Sutartyje nurodytą atliktų darbų pristatymo terminą dėl Rangovo kaltės, Rangovas moka užsakovui __________% dydžio netesybas nuo Sutarties sumos už kiekvieną dieną. delspinigių, bet ne daugiau kaip ______% sutarties sumos. Jei atliktų darbų atlikimo terminas pažeidžiamas dėl Užsakovo kaltės (Užsakovas nesuteikė laiku susipažinti su Vykdytojo darbuotojais ir tinkamų sąlygų Vykdytojui įvykdyti šią sutartį), Užsakovas sumoka Vykdytojui 2015 m. __________% dydžio netesybas nuo Sutarties sumos, už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip ________% nuo sutarties sumos.
5.3. Klientas įsipareigoja, pasirašydamas Sutartį, patikrinti ir patvirtinti įrengimo vietas, statinio konfigūraciją, kaip nurodyta Priede Nr. Pasirašius Sutartį ir Priedą Nr.1, Užsakovo pretenzijos dėl konfigūracijos ir dizaino nepriimamos.
5.4. Rangovas atsako tik už atliktus darbus. Užsakovui pažeidus įrenginio technologiją, Rangovas privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą priede Nr.2, Rangovas už atliktų darbų kokybę šiuo atveju neatsako.
6. IŠSKIRTINOS FORCE JĖGOS (FORCE JĖGA) APLINKYBĖS
6.1. Nenugalimos jėgos (gaisras, potvynis, žemės drebėjimas ir kitos stichinės nelaimės, riaušės, streikai, taip pat valdžios institucijų nuostatai ir kt.) atveju, jei jie turėjo įtakos šalių įsipareigojimų vykdymui, šalys neatsako. Tokiu atveju darbų pagal šią Sutartį atlikimo terminai nukeliami proporcingai aukščiau nurodytų nenugalimos jėgos aplinkybių trukmei, jeigu jos turėjo įtakos Sutarties įvykdymui laiku.
7. SUTARTIES TRUKMĖ
7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Sutartį įvykdys abi šalys.
7.2. Rangovas garantuoja Užsakovui, kad montavimo darbai bus atlikti tinkamai kokybiškai _____________ mėnesių laikotarpį.
8. PAPILDOMOS SĄLYGOS
8.1. Šalių turtinė atsakomybė reglamentuojama pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti tarp šalių, sprendžiami susitarimu. Jei šalys negali susitarti, visi ginčai sprendžiami nustatyta tvarka pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.
8.2. Rangovas pasilieka teisę atlikti montavimo darbų gamybos fotokontrolę.
8.3. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, iš kurių vienas yra Rangovo, o antrasis - Užsakovo.
8.4. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai daromi tik bendru šalių susitarimu ir daromi raštu.
8.5. Ši Sutartis nutraukiama prieš terminą tik bendru šalių susitarimu ir sudaroma raštu.
8.6. Pretenzijas dėl montavimo darbų kokybės Užsakovas turi teikti Vykdytojui tik raštu.
8.7. Nuo šios Sutarties pasirašymo momento žodiniai susitarimai netenka galios.
SUTARTIES Nr._____
PVC langų priežiūra
Chabarovskas "___" _________ 2012 m
Toliau – „Užsakovas“, atstovaujamas direktoriaus _____________, veikiančio pagal Chartiją, viena vertus, ir „MASTER WINDOWS remonto biuras“, toliau – „Rangovas“, atstovaujamas
Kita vertus, veikdamos pagal Chartiją, sudarė šią sutartį taip:
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Rangovas prisiima įsipareigojimą užsakovo pageidavimu teikti PVC langų (konstrukcijų, mechanizmų) priežiūros paslaugas ir atlikti darbus, kad būtų užtikrintas tinkamas jų veikimas, taip pat tinkamas visų konstrukcijų ir mechanizmų veikimas, Klientas įsipareigoja priimti suteiktas paslaugas ir darbų rezultatą bei už jas sumokėti.
1.2. Planinė techninė priežiūra – visapusiška visų Užsakovo langų ir konstrukcijų priežiūra 2.1 punkte numatytų paslaugų ir darbų forma. šios Sutarties, Rangovo specialistų atliekama ne rečiau kaip 2 kartus per metus nuo šios Sutarties pasirašymo dienos.
1.2. Užsakovas, esant poreikiui, skambina Rangovo specialistui, atsiųsdamas prašymą raštu arba žodžiu.
2.1. Langų ir kitų PVC konstrukcijų priežiūra apima:
2.1.2. Jungiamųjų detalių tepimas
2.1.3. Jungiamųjų detalių reguliavimas
2.1.4 Sandarinimo gumos keitimas
2.1.5. Armatūros keitimas
2.1.6 Komponentų keitimas
Ir kiti darbai, kurie prisideda prie be rūpesčių langų ir kitų PVC konstrukcijų eksploatavimo.
2.2. Tuo atveju, kai užsakovui atsiranda kitokio pobūdžio remonto (restauravimo) darbų poreikis, atsiradęs ne dėl Rangovo kaltės, Vykdytojas šias paslaugas teikia atskiru Užsakovo pageidavimu ir už atskirai sutartą paslaugų ir darbų kainą pagal 2015 m. prie kainoraščio (1 priedas).
3. KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA
3.1. Atsiskaitymai tarp Užsakovo ir Vykdytojo atliekami pavedimu arba grynaisiais pinigais per 5 dienas nuo Vykdytojo išrašytos sąskaitos gavimo.
3.2. Langų ir kitų PVC konstrukcijų priežiūros paslaugų ir darbų kaina derinama su Užsakovu ir nurodyta (1 priedas).
3.2. Tais atvejais, kai kyla pagal 2.2. Sutarties apmokėjimas už kiekvieną darbų rūšį vykdomas pagal kainoraštį pagal Rangovo išrašytą sąskaitą. Tokiu atveju reikalingas avansinis mokėjimas ne mažiau kaip 30% visų papildomų darbų ir medžiagų kainos. Likę 70% sumokami ne vėliau kaip per 10 dienų nuo darbų ir paslaugų priėmimo akto pasirašymo dienos.
4. ATLIKTŲ DARBŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRISTATYMO IR PRIĖMIMO TVARKA
4.1. Šalys, baigusios darbus, ne vėliau kaip per tris dienas surašo darbų ir paslaugų priėmimo aktą, kuriame nurodo aptarnaujamų langų ir konstrukcijų skaičių, atliktų darbų pobūdį.
4.2. Užsakovui motyvuotai raštu atsisakius pasirašyti darbų priėmimo aktą ir apmokėti Rangovo išrašytą sąskaitą dėl Rangovo pripažintų defektų ar nekokybiško darbų atlikimo ir paslaugų suteikimo, šalys surašo dvišalę sutartį. aktas su būtinų patobulinimų sąrašu ir jų įgyvendinimo terminais.
Motyvuotą atsisakymą užsakovas turi pateikti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo to momento, kai Rangovas pateikia atliktų paslaugų rezultatą, taip pat darbų ir paslaugų priėmimo aktą. Priešingu atveju, suteiktos paslaugos bus laikomos Kliento priimtomis visiškai be pastabų ir pasiūlymų.
4.3. Jei Vykdydamas planinę techninę priežiūrą (ar užsakovui pageidaujant), Rangovo specialistas atskleis poreikį atlikti nenumatytus 2.1. Darbų ir paslaugų sutarčių, kurių nepaisymas neišvengiamai gali lemti neigiamą rezultatą arba dėl kurių tolesni remonto darbai tampa nepraktiški, Rangovas įsipareigoja sustabdyti darbus, apie tai pranešdamas Užsakovui per 2 dienas po sustabdymo. Tokiu atveju šalys įpareigotos per 5 dienas apsvarstyti papildomų darbų, numatytų 2.2 punkte, galimybę. Iš sutarties.
5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Už įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą Rangovas ir Užsakovas atsako pagal šios Sutarties sąlygas, taip pat galiojančius teisės aktus.
5.2. Už pavėluotą atsiskaitymą už Rangovo suteiktas paslaugas, Užsakovas moka 3% dydžio netesybas nuo įsiskolinimo sumos už kiekvieną uždelstą atitinkamo mokėjimo dieną.
5.3. Už Rangovo laiku suteiktas paslaugas, įskaitant nepagrįstą atsisakymą vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, Rangovas moka Užsakovui netesybas 3% nuo apmokėtų ir priimtų paslaugų (darbų) kainos.
6. GARANTIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1. Atskleidus papildomų darbų, susijusių su Užsakovo planuojamos techninės priežiūros, poreikį, taip pat atsiradus Rangovo jau šios Sutarties galiojimo metu atliktos planinės priežiūros trūkumams, Rangovas įsipareigoja atlikti atitinkamą PVC langų ir konstrukcijų remonto ir reguliavimo darbus, taip pat nustatytus trūkumus pašalinti per protingą terminą.
6.2. Už rezultatą, pagamintą pagal 2.2. Paslaugų ir darbų sutartys Rangovas nustato garantinį terminą - 1 mėnuo nuo darbų ir paslaugų priėmimo akto pasirašymo dienos.
6.3. Rangovo sumontuotoms medžiagoms ir mechanizmams suteikiamas 1 metų garantinis laikotarpis nuo darbų ir paslaugų priėmimo akto pasirašymo dienos.
6.5. Rangovas neprisiima jokių garantijų ar kitų įsipareigojimų, kylančių iš šios sutarties nuostatų tuo atveju, jei Užsakovas, nesusitaręs su Rangovu, pasitelks trečiąsias šalis remonto ir kitiems darbams, tiesiogiai susijusiems su PVC eksploatavimu ir veikimu. langai (konstrukcijos, mechanizmai).
6.6. Šio Sutarties punkto nuostatos galioja tik tuo atveju, jei Užsakovas atitinka langų ir kitų aptarnaujamų PVC konstrukcijų eksploatavimo techninių taisyklių reikalavimus, įskaitant reikalingų darbų akte nurodytus mechanizmus.
7. KITOS SĄLYGOS
7.1. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
7.2. Užsakovas turi teisę atsisakyti šios sutarties, apie tai įspėjęs Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų.
8. SUTARTIES TRUKMĖ
8.1. Ši sutartis galioja nuo "___" _________ 2011 m. iki "___" __________ 2012 m.
9. ŠALIŲ ADRESAI IR BANKO INFORMACIJA
Kliento vadovas:
9. ŠALIŲ PARAŠAI
Kliento vadovas:
____________/________________ /________________
1 priedas
Plastikinių (aliuminio) langų ir durų eilinės priežiūros specifikacija
vardas | Vieneto kaina rev. | ||||
Kliento vadovas:
Darbas su sutarta specifikacija: parašas Parengė: parašas
(Visas užsakovo atstovo vardas ir pavardė) (Visas rangovo pavadinimas)
Įkeliama...